Allgemeine Geschäftsbedingungen
 

§1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen Semsch Elektrotechnik, Inhaber Davin Semsch, und ihren Kunden.
Abweichende Bedingungen des Kunden finden keine Anwendung, sofern ihnen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.

§2 Angebot und Vertragsschluss

Angebote von Semsch Elektrotechnik sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet.

Ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung, durch Annahme des Angebots oder durch Ausführung der Leistung zustande.

Diese AGB sind Bestandteil jedes Angebots und Vertrags.

§3 Leistungsumfang

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.

Nachträgliche Änderungen, Zusatzleistungen oder Mehraufwand werden gesondert berechnet.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

§4 Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.

Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.

Semsch Elektrotechnik ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

§5 Termine und Ausführungsfristen

Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Materialengpässen oder unvorhersehbarer Ereignisse berechtigen zur angemessenen Fristverlängerung.

§6 Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde stellt sicher, dass:

notwendige Zugänge gewährt werden,

alle erforderlichen Informationen rechtzeitig vorliegen,

bauseitige Vorleistungen rechtzeitig erbracht sind.

Verzögerungen oder Mehraufwand gehen zulasten des Kunden.

§7 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Leistungserbringung, schriftlich anzuzeigen.

Bei berechtigten Mängeln erfolgt nach Wahl Nachbesserung oder Ersatzleistung.

§8 Haftung

Semsch Elektrotechnik haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

Die Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

§9 Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Semsch Elektrotechnik.

§10 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand ist – soweit zulässig – der Sitz von Semsch Elektrotechnik.

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.

§11 Besichtigungen und Angebotserstellung

Vor-Ort-Termine, Besichtigungen, Beratungsleistungen sowie die Erstellung individueller Angebote erfolgen grundsätzlich auf Grundlage eines zeitlichen und organisatorischen Aufwands.

Kommt nach Durchführung eines Vor-Ort-Termins, einer technischen Beratung oder der Erstellung eines Angebots kein verbindlicher Auftrag zustande, ist der Auftragnehmer berechtigt, den hierfür entstandenen Aufwand gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand auf Basis des jeweils gültigen Stundensatzes des Auftragnehmers sowie ggf. angefallener Fahrtkosten.

Wird auf Grundlage des erstellten Angebots ein Auftrag erteilt, werden die zuvor entstandenen Aufwendungen für Besichtigung und Angebotserstellung nicht gesondert berechnet bzw. mit dem Auftragswert verrechnet, sofern nichts anderes vereinbart wurde.